新疆师范大学合同示范文本——服务类（地质勘查2017版）.doc

GF-2000-0203 建设工程勘察合同（一） ［岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探］ 工 程 名 称：新疆师范大学 XX 项目 工 程 地 点：新疆师范大学 XX 校区 合 同 编 号： 勘察证书等级：XX 级 发 包 人 ： 新疆师范大学 勘 察 人 ： XX 公司 签 订 日 期： 20XX 年 月 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 监 制 发 包 人： 新疆师范大学 勘 察 人： XXXX 公司 本合同根据新疆师范大学 XXXX 年 XX 月 XX 日组织的 XXXX (部门)/委托 XXXX (部门/公司)于 XXXX 项目的 XXXX 会上，经评审委员 会/评委/参会人员综合评定，确定发包人委托勘察人承担 学温泉校区学生文化活动休闲广场商铺建设项目 新疆师范大 岩土工程勘察任务。 勘察服务费用为人民币：(大写) XXXX 元整，￥XXXX.00 元。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程 的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、 勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条 工程概况 1.1 工程名称： 新疆师范大学 XXXX 项目 1.2 工程建设地点：新疆师范大学 XXXX 1.3 工程规模、特征： XXXX 1.4 工程勘察任务委托文号、日期： / 1.5 工程勘察任务（内容）与技术要求：勘察任务主要对拟建建筑 进行岩土工程详细勘察，技术符合规范，满足设计要求。 1.6 承接方式： 1.7 (包干价/综合单价) 预算勘察工作量： 预计测放勘探点 XX 个，取土试样及原位测 试…… 第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、 可靠性负责。 2.1 提供工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、 勘察许可等批件（复印件） 2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建 筑总平面布置图。 -1- 2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需要的坐标与标高 资料。 2.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯、电 缆各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。 2.5 发包人不能提供上述资料，有勘察人收集的，发包人需向勘察 人支付相应费用。 第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料 XX 份，发包人要求增加的 份数另行收费。 第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准付费方式。 4.1 开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1 本工程的勘察工作定于 XX 年 XX 月 XX XX 年 XX 月 XX 日开工， 日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人 的原因未能按时开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2 勘察工作有效期以发包人下达的开工通知书或合同规定的时 间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非 勘察人原因造成停、窝工等）时，工期顺延。 4.2 收费标准及付费方式 4.2.1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准 包干/单价 计取收费；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实行完成工作量结 算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由 发包人、勘察人另行议定。 4.2.2 本工程勘察费为 XX.00 元 （大写：XX 元整）。单价合同的， 工程勘察费总价（暂定）XX.00 元 （大写：XX 元整），单价 XX.00 元 （大写：XX 元整），按实际情况计算。勘查工作完成，勘察人提交合格 的勘察成果资料，且勘查结果与地基验槽相符后，发包人一次付清全部 -2- 工程费用。 第五条 发包人、勘察人责任 5.1 发包人责任 5.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务 及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。 5.1.2 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人 应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料不 可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或 造成损失时，由发包人承担民事责任。 5.1.3 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出 现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物处 理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行 道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业等），并承担其费用。 5.1.4 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业 时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作 业的现场人员进行保健防护，并承担费用。 5.1.5 工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出 的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和 运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。 5.1.6 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应 按实际发生的工作量支付勘察费。 5.1.7 为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件并承担费用； 如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费 ---- 元。 5.1.8 由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工程工期顺延外， 发包人应支付停、窝工费（计算方法见 6.1）；发包人若要求在合同规定 时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向 -3- 勘察人支付 ---- 元计算加班费。 5.1.9 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、资料图纸、数据、 特殊工艺（方式）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人 不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合 同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。 5.1.10 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。 5.2 勘察人责任 5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规范和发包人的任务委托 书及技术要求进行工程勘察；按本合同规定的时间提交质量合格的勘察 成果资料，并对其负责。 5.2.2 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责 无偿给予补充完善使其达到质量合格，若勘察人无力补充完善，需另委 托其它单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经 济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的 勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘 察人商定为实际损失的 ---- %。 5.2.3 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包 人的人员一起验收发包人提供的材料。 5.2.4 勘察过程中，根据工程的岩土条件（或工作现场地形地貌、 地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修 改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。 5.2.5 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其 它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。 5.2.6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。 第六条 违约责任 6.1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝 -4- 工或来回进出场地，发包人初应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的 平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进 场费和调遣费。 6.2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量部合格，不能满足技术 要求时，其返工勘察费用有勘察人承担。 6.3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合 同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；己进行勘察 工作的，完成的工作量在 50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额 50% 的勘察费计 -- 元；完成的工作量超过 50%时，则应向勘察人支 付预算额 100%的勘察费。 6.4 发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日， 应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。 6.5 由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料， 每超过一日，应减收勘察费千分之一。 6.6 本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘 察人不履行合同时，双倍返还定金。 第七条 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补 充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 第八条 其它约定事项： 1、勘察工期计划 XX 天，20XX.XX. XX ——20XX.XX. XX； 2、勘察工程中需及时根据场地情况提供初步设计参数； 3、勘察报告需提交 XX 份正式报告,XX 张光盘； 4、勘察报告提交后，发包方（建设方）一次性支付勘察费用（或另 行约定勘察费用支付方式）； 5、其他 XXXX 决，协商不成的按下列第（二） 种方式解决 -5- (一)提交合同签订地仲裁委员会仲裁 (二)依法向合同签订地人民法院起诉 第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级 建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时， 到项目所在地工商局行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合 同规定的义务后，本合同终止 合同一式 壹拾贰 份，发包人 发包人名称： 壹拾 份、勘察人 贰 份。 勘察人名称： （盖章） （盖章） 法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字） 住 住 所： 所： 邮政编码： 邮政编码： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 银行账号： 银行账号： 行 建设行政主管部门备案： 号： 鉴证意见： （盖章） 备案号： （盖章） 经办人： -6- 备案日期： 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日 -7-